Обратный звонок
Режим работы:
с 10:00 до 20:00
8(977) 314-13-12
8(905) 703-41-40
Главная Договор на ремонт

Цены на ремонтые работы
Косметический от 2000 руб/м2
Капитальный от 5000 руб/м2
Евроремонт от 7500 руб/м2
Элитный от 10000 руб/м2
Ремонт кухни от 20000 руб
Санузел под ключ от 55000 руб

Договор на ремонт

Скачать договор На оказание услуг по ремонту от компании Gammaremont.ru

 

ДОГОВОР №

на выполнение подрядных работ

 

г. Москва                                                                                                           « ___ » _________ 2016 г.

 

 

Индивидуальный предприниматель Гулин Александр Михайлович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий от своего имени, с одной стороны и

гражданин (-ка) РФ ___________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик»  с друой стороны

вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований действующего Законодательства РФ, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

  • Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, с использованием материалов Заказчика выполнить работы по __________________________________________________(далее – Объект), расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________ и сдать результат выполненной работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненной работы и оплатить его.
  • Работы, предусмотренные п.п. 1.1 настоящего Договора, выполняются в соответствии с утвержденной сторонами смете (приложение № 1 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
  • Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные на Объекте Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора.
  • Подрядчик обязуется полностью выполнить условия настоящего Договора и сдать результат выполненных работ Заказчику в согласованный Сторонами срок.

 

 

  1. СТОИМОСТЬ РАБОТ, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА, СРОК ДЕЙСТВИЯ

 

  • Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет __________________________________________________________________________, согласно сметы (приложение № 1 к настоящему договору).
  • Подписав настоящий договор Стороны пришли к соглашению о следующем:

Фактические виды и объемы работ, согласно приложению №1, будут отражаться в Актах выполненных работ . В случае дополнительных работ, не включенных в смету (приложение № 1 к настоящему договору) с заключением дополнительных соглашений к настоящему договору.

  • Оплата выполненных работ Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором, производится Заказчиком по факту приемки результатов Работ в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Актов выполненных работ последней Стороной.
  • Срок выполнения работ составляет ____________________________ календарных дней с момента начала работ.
  • Начало работ: Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта для производства работ.
  • В случае, если в ходе производства работ возникает необходимость внесения изменений в сроки выполнения обязательств по настоящему договору, то такие изменения могут быть внесены по соглашению Сторон.
  • Подрядчик вправе досрочно выполнить работы с согласия Заказчика.

 

  1. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

  • «Подрядчик» обязуется:
    • Выполнять Работы в сроки, установленные в п. 2.4. настоящего Договора, с учётом работ в выходные и праздничные дни.
    • Обеспечить приёмку, разгрузку, складирование прибывших на объект материалов и оборудования.
    • Выполнять на Объекте необходимые мероприятия по технике безопасности.
    • Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении:
  • аварийных ситуаций;
  • угрозы жизни и безопасности людей;
  • возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполняемых работ;
  • иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой Работ.
    • Своими силами производить уборку мест производства работ.
    • Представлять Заказчику на утверждение Акт приёмки выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней. Этапом выполнения работ считается дата двух стороннего подписания Актов о приёмке выполненных работ.
    • Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет 12 месяца, начиная с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ.
    • Гарантийные обязательства Подрядчика не распространяются на естественный износ материалов, оборудования и расходные материалы.
    • При выявлении несоответствий в течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить их в 15-ти дневный срок за свой счёт.

 

  • «Заказчик» обязуется:
    • Производить финансирование работ с момента заключения настоящего Договора и обеспечить непрерывность финансирования на весь период действия настоящего Договора.
    • Обеспечить Подрядчику доступ на Объект на всё время производства Работ по настоящему Договору.
    • Произвести приёмку результатов выполнения работ и подписать Акт приёмки выполненных работ. Этапом выполнения работ считается дата двух стороннего подписания Актов о приёмке выполненных работ.
    • Обеспечить контроль в течение всего периода выполнения работ Подрядчиком на Объекте, не вмешиваясь в текущую деятельность Подрядчика.
  • Обеспечить точкой подключения электрической энергии.

 

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

  • В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, нарушения срока завершения Работ, предусмотренного в п. 2.5. настоящего Договора по причинам, за которые не несет ответственности Заказчик, Подрядчик обязуется уплатить пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от общей стоимости по настоящему договору.
  • В случае нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком санкций за нарушение Заказчиком сроков оплаты, пени в размере – 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от несвоевременной уплаченной Подрядчику суммы, за каждый банковский день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от несвоевременной уплаченной Подрядчику суммы.
  • Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения договорных обязательств по настоящему Договору.
  • Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат урегулированию путём переговоров между Сторонами. При не достижении согласия спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

 

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    • Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру каждой из Сторон.
    • В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора теряет законную силу или каким-либо другим образом станет необязательным для Сторон, то это никаким образом не повлияет на действия, законную силу или обязательства по другим положениям настоящего Договора.
    • Стороны не имеют права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны, если иное не написано в настоящем Договоре. Это не ограничивает право Подрядчика пользоваться услугами Субподрядных организаций при выполнении Работ.
    • Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью.
    • Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его последней стороной и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
    • Срок окончания действия настоящего Договора определяется исполнением Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
    • Изменения и дополнительные соглашения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

 

  1. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

 

  • Приложение № 1 к настоящему Договору – смета.

 

  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Заказчик Подрядчик
    Индивидуальный предприниматель Гулин Александр Михайлович
Юридический и фактический адреса: 115573 г. Москва, Ореховый проезд,
  дом 45, корпус 1, кв. 112
ОГРНИП   311774604100105
ОКПО   0117317870
ИНН   121522892102
р/с 40802810938040006020
в ОАО Сбербанк России г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
конт.тел.: 8(905) 703 41 40
 

 

Заказать звонок специалиста